装修招牌合同范本
修招牌合同范本第一篇
包方(简称甲方)：_________________________承包方(简称乙方)：_________________________根据《_______合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《_______消费者权益保护法》、《_______价格法》、《上海市保护消费者合法权益条例》，________(一九九七)九二号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的规则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
、概况
.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
.装饰施工地点：_________________________________
.住房结构：________房型________房________厅________套，施工面积________平方米。
.装饰施工内容：详见附件一。
面装修合同样本
方(发包方)
方(承包方)
方委托乙方对甲方位于的店铺进行装修，双方经协商并根据相关规定达成下面内容协议,以供双方共同遵守。
店面装修价款
店面装修总价款(详见报价单)：
价款包含设计费、材料款、人工费、施工清运费、装卸费、税费等全部费用
质量要求
店面装修验收标准质量和装修效果必须符合民族标准且同时符合公司店面装修要求;
施工中甲方如有独特要求双方另行签订补充协议确定。
材料的供应
店面装修材料由乙方负责供应,装修所用材料数量、质量、规格等必须符合甲方要求,如与要求不符出现难题其损失由乙方全额承担;
材料的保管由乙方承担,由于保管不善出现丢失现象,甲方不承担任何责任
付款方式
协议一经签定甲方付给乙方百分之,装修项目验收完毕后甲方付给乙方百分之，项目验收完毕后甲方付给乙方一零%。
店面装修
装修日期为年月日至年月日,因延期给甲方造成的，每天的损失根据店面装修总价款的二%进行扣除。
店面装修验收
店面装修完毕后甲方对所用材料、施工质量、店面装修的整体形象进行初步验收,达不到合同要求或弄虚作假所造成的一切损失由乙方承担。
甲方对店面初步验收合格后，店面投入使用，在初步验收合格后三个月内，出现任何难题的.，乙方无条件维修，费用由乙方承担。因乙方缘故导致甲方损失的，乙方承担全部责任。
其他
装修时甲方应积极配合乙方并提供装修中所用水电。因水电难题影响施工日期乙方不承担任何损失;
乙方负责在装修经过中的人员安全，承担全部责任。
本协议自双方签字盖章之日起生效。文书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
方乙方
月日年月日
修招牌合同范本第二篇
_______有限公司（下面内容简称甲方）
统一和进步___________________________（下面内容简称乙方）的门面房和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的规则，达成如下协议：
、自协议签定之日，甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括：
头广告牌的设计、制作、安装；
品形象墙的设计、制作、安装；
品展示架的设计、制作、安装；
内主体色调的制定、粉刷；
内棚顶吊旗的设计、制作、安装；
方免费为乙方提供样板一套、安装职业服四套及各种证书和产品说明。
、自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_____________元整。
、乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。
、甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约情况，甲方将如数返还乙方的装修保证金（返款方式以地板兑现）。
、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
、本协议修改由双方协商解决。
、本协议自双方盖章之日起生效至___年___月___日终止。
方：
方：
方：_______________________乙方：_______________________
人：_______________________法人：_______________________
字日期：___________________签字日期：____________________
修招牌合同范本第三篇
包人：_________
包人：_________
照《_合同法》、《_建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
一条工程概况
程地点：_________
程内容：房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。
包范围：_________
包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：
一)承包人包工包全部材料;
二)承包人包工包部分材料;
三)承包人包工、发包人包料。
工日期：_________年_________月_________日;竣工日期：_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日)：_________日。
二条合同价款与支付
同价款：金额(人民币大写)：_________，￥：_________。
同价款采用方式：
方商定本合同价款采用第_________种方式确定。
一)采用固定价格：固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。
二)采用可调价格：按照民族有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
三)成本加酬金：_________
程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________，预付款扣回的时刻、比例：_________。
程款(进度款)支付
一)工程款支付方式：_________
二)工程款支付金额和时刻：_________
程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
三条施工图纸
方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
一)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
二)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
四条发包人职业
派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。
承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
责装饰装修所产生垃圾的处理职业，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
五条承包人职业
派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
格遵守规定的装饰装修施工时刻，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民难题及与周围单位、住户的关系。
经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理职业。
六条材料供应
饰装修工程使用的材料和设备必须符合民族标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用民族明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
发包人供应的材料、设备发生了质量难题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
七条安全生产和防火
包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《_消防法》和有关防火设计规范。
包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
于承包人在装饰装修设计和施工经过中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
八条工程质量及验收
方约定本工程质量应达到民族质量评定_________标准(可选择优良或合格)。
良工程等级增加的经济支出_________。
工程以施工图纸、作法说明、设计变更及民族制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
九条工程变更
包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
一零条竣工结算
程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
一一条工程保修
收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
一二条违约责任
于发包人缘故导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。
于承包人缘故致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
包人向发包人推荐使用不符合民族标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
一方缘故，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
方约定其它违约责任：_________。
一三条争议的解决方式
合同在履行经过中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
一)提交大连仲裁委员会仲裁;
二)依法向工程所在地人民法院起诉。
一四条不可抗力
方不可抗力的约定：_________。
一五条保险_________。
一六条合同生效
同生效日期：_________年_________月_________日
一七条合同份数
合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。
一八条合同备案、鉴证
同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________;承包方：_________身份证号：_________。
一九条其它约定_________。
包方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________
________年____月____日_________年____月____日
订地点：_________
